基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据

基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专业承包

招标文件

招 标 单 位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 招标代理单位： 广东宝骏工程咨询有限公司

日 期： 二〇一三年四月

1

目 录

目 录 ......................................................... 2 第一章 投标须知 .................................................................................................................... 3 一、投标须知前附表 ................................................................................................................ 3 二、投标须知修改表 ................................................................................................................ 6 三、投标须知通用条款 ............................................................................................................ 7 （一）总则 ................................................................................................................................ 7 （二）招标文件 ........................................................................................................................ 8 （三）投标文件的编制 .......................................................................................................... 10 （四）投标文件的递交 .......................................................................................................... 17 （五）开标、评标、定标及合同签定 .................................................................................. 18 第二章 开标、评标及定标办法 ....................................... 21 一、开标、评标及定标办法修改表 ...................................................................................... 21 二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法 .......................................... 23 （一）总则 .............................................................................................................................. 23 （二）开标评标办法程序和细则 .......................................................................................... 26 商务综合诚信评标法 .............................................................................................................. 26 第三章 合同条款 ................................................... 39 第四章 投标文件格式 ............................................. 61 第五章 技术条件（工程建设标准） ................................... 73 第六章 图纸及勘察资料 ............................................. 75 第七章 工程量清单 ................................................. 76 第八章 招标控制价 ................................................. 77

2

第一章 投标须知 一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。 项条款号 目 内容 说明与要求 招标人（即发包人）：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 招标代理：广东宝骏工程咨询有限公司 设计单位：深圳市时代装饰工程有限公司 监理单位： 基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专业承包 广州市番禺区番禺大道北番禺节能科技园 天安总部中心13号厂房为钢筋混凝土结构，共4层，总建筑面积4039.83平方米（具体以本施工图纸和工程量清单为准）。 包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、。综合单价包干、项目措施费包干。 合格 本工程为对天安总部中心13号厂房的空调采购及安装，包括空制系统、空调配电及空调室内机、室外机、配电箱、线路、管道等设备、安装、调试等工程,具体以工程量清单及招标人确认的施工图纸为准。 2013年 月 日计划开工，施工总期：45日历天。 自筹资金及财政补助资金 1 1 定义 2 3 4 5 6 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 工程名称 建设地点 建设规模 承包方式 质量标准 7 2.5.1 招标范围 8 9 2.5.2 3.1 工期要求 资金来源 投标人资质等级及项目负责人等级要求 资格审查方式 报价以及单价和总价计算方式 投标有效期 10 详见本工程招标公告 11 电子化资格后审。 工程量清单计价，按《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行。纳入年度审计项目计划的投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。 90 日历天（从投标截止之日计起） 12 13.1 13 15.1

3

项条款号 目 内容 说明与要求 1收取方式： 方式一：由交易中心代收。 2.投标担保额度： 8 万元（在招标过程中不可调整）。 3.缴纳时间：递交投标文件开始时至开标前。 4、投标担保的相关事宜详见招标文件16.1款。 由投标人自行在广州建设工程交易中心网站下载。 时间：自2013年＿月＿ 日起具备现场踏勘条件； 方式：招标人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点：广州市番禺大道北555号番禺节能科技园 1.方式：网上答疑： 2. 投标人质疑期限：在投标截止日期前10 日 3.招标人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前7 日 4. 进入到提问区域的密码为123456 5.网上答疑的相关事项详见招标文件8.1款。 6、答疑纪要须经招投标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。 投标文件由资格审查文件、经济标部分组成。 投标文件为含电子签名及电子签章的加密电子投标文件1套。 1.递交方式：网上递交投标文件 2.文件的递交起始时间： 2013年 月 日 时 分。截止时间：2013年 月 日 时 分。 2.地点：广州建设工程交易中心网站。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 1. 起始时间： 2013年 月 日 时 分。截止时间：2013年 月 日 时 分。 2.地点：广州建设工程交易中心开标室。 3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 1.开标开始时间：2013年 月 日 时 分 2.地点：广州建设工程交易中心 室。 3. 上述时间及地点是否有改变，请密切留意招标答疑纪要的相关信息。 商务综合诚信评标法 方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。 本项目招标控制价为人民币4394192.79元，其中安全文明施工费为47467.32元, 余泥渣土运输与排放费为 0 元，投标价超过招标控制价的投标文件将被拒绝。 按照《建设工程质量管理条例》规定 14 16.1 投标担保 15 7.5 领取招标文件及图纸 踏勘现场 16 5.1 17 8.1 招标答疑 18 11 19 17.1 投标文件的组成 投标文件份数 20 19.1 投标文件的递交时间和地点 21 20.4 项目负责人签到时间和地点 22 24.1 开标开始时间和地点 开标评标办法 履约担保 23 33.4 24 38.2 25 26

招标控制 价保修期 4

项条款号 目 27 内容 评标参考价的下浮率 评标委员会人数 企业综合诚信评价排名计分 合同价款的调整办法 建设工程质量检测管理办法 说明与要求 计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取。 组成人数： 标书的评审由综合评标委员会负责，综合组的成员可由经济评委组成，该评标委员会由 5 人或以上单数组成。 本项目的企业综合诚信评价排名得分，以机电设备安装工程排名为准。 按合同的约定调整。 根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次招标范围。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。 28 29 13.4、13.5.2 30 31 注：企业综合诚信评价排名得分即企业综合诚信评价60日诚信分

5

二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2010-007-2招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：11.2（4） 修改类型：修改

原文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；

现文：拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书；

条款号：11.3.1（6） 修改类型：修改

原文：施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；

现文：施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；

条款号：11.3.1(8)（9） 修改类型：删除

原文：（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文）

6

三、投标须知通用条款

（一）总则

1、定义

本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。

（2）“投标人”指向招标人递交投标文件的当事人。

（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。 （4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。

（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人递交的全部文件。 （6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。 (7)“电子文件” 指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件。

2、招标说明

2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。

2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。

2.3设计说明：详见招标图纸。 2.4工程施工特点：详见招标图纸。 3．资金来源

本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项 4．合格投标人的条件 详见本项目招标公告 5．踏勘现场

5.1 投标人应按本投标须知前附表第16项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦

7

中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或

费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。 6．投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

7.招标文件的组成

7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第7条发出的澄清或修改和按本须知第发出的招标答疑会会议纪要：

第一章 投标须知

第二章 开标、评标及定标办法 第三章 合同条款 第四章 投标文件格式

第五章 技术条件（工程建设标准）（另册） 第六章 图纸及勘察资料（另册） 第七章 工程量清单（另册）

7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。

8

7.4招标人（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子形式的招标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章对招标人手写签名或者盖章同等的法律效力。

7.5发布招标公告的同时，通过广州建设工程交易中心网站发布电子招标文件、施工图纸、招标控制价。

7.6招标文件一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

7.7投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性。合法有效的电子招标文件应具有招标人（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。

7.8招标人应在招标文件第四章中明确投标文件主要内容编制的格式要求。 8．招标答疑

8.1 招标答疑采用网上答疑方式进行。投标人若对招标文件（包括招标图纸、清单、招标控制价）有疑问的，可在规定的时间内通过广州建设工程交易中心网站凭密码进入提问区域将问题提交给招标人或招标代理人，提交问题时一律不得署名。

网上答疑的操作指南为：登陆广州建设交易中心网站→进入“项目招标答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问” →输入密码（密码为：＿ ）进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

8.2投标人应在投标截止时间前10日停止质疑。招标人应在投标截止时间7日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成答疑纪要，并经招标监管机构备案后，方可在交易中心网站“招标答疑”专区发布。

8.3招标答疑纪要一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

8.4招标答疑纪要为招标文件的一部分。投标人可在广州建设工程交易中心网站浏览、下载招标答疑纪要。

8.5若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的答疑纪要为准。

9.招标文件的澄清与修改

9.1招标文件发出后,在递交投标文件截止时间7日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9

9.2招标文件的澄清或修改在交易中心网站发布。招标文件的澄清或修改一经在广州建设工程交易中心网站发布，视作已发放给所有投标人。

9.3招标文件的澄清、修改作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 9.4招标文件的澄清、修改均以广州建设工程交易中心网站发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州建设工程交易中心网站最后发布的内容为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。

（三）投标文件的编制

10．投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11．投标文件的组成：

11.1投标文件由资格审查文件及经济标投标文件组成。 11.2资格审查文件主要包括的内容： （1）投标申请公函； （2）企业资质证书；

（3）建筑施工企业安全生产许可证；

（4）拟委派项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证书，或适用于小型项目的项目经理资质证书或项目经理培训合格证书及本企业聘书，或项目负责人的相关专业证明；

（5）项目负责人安全生产考核合格证（B类）；

（6）企业类似工程业绩证明材料（设置业绩要求时选择此项）； （7）专职安全人员的安全生产考核合格证（C类）。

注：资格审查内容的（2）至（7）项的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，在交易中心企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交的资格审查资料的一部分，资格审查文件不需附该部分资料。 10

11.3经济标主要包括的内容： 11.3.1投标函部分：

（1）企业法定代表人证明书；

（2）投标人代表的法定代表人授权委托书； （3）《投标函》（格式见第四章）；

（4）《广州建设工程施工招标投标书》（格式见第四章）；

（5）《响应招标文件所附施工组织设计要点或施工方案的承诺书》（格式见第四章）；

（6）余泥渣土运输与排放方案。应包含以下内容：

施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）或施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；

（7）投标人按照规定的格式及内容要求签署的《投标申请人声明》（格式见第四章）；

（8）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为主办方正式员工，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；

（9）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（须与设备现场全貌彩照放置同一页，彩照须能反映其规格型号。扫描件，原件备查）。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.3.2投标报价部分： （1）投标总报价说明；

（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按招标文件规定单列，并

且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：

 工程总价；  编制说明；  工程概况；

 工程项目投标价汇总表；  单项工程投标价汇总表；  单位工程投标价汇总表；

11

 分部分项工程报价表；  措施项目清单与计价表（一）；  措施项目清单与计价表（二）；  其他项目清单与计价表；  暂列金额明细表；  材料设备暂估价明细表；  专业工程暂估价明细表；  计日工计价表；  总承包服务计价表；  规费和税金项目计算表；

 人工、主要材料设备、机械台班价格表 （3）综合单价分析表；

（4）按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》； （5）其它辅助说明资料。

11.3.3工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2008年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2008）及广东省相关定额及清单规范执行。

11.4投标人应使用符合《广东省工程造价文件数据交换标准（电子评标部分） 交易中心实施细则》的计价软件制作工程量清单报价表和单价分析表（如本招标 文件要求单价分析表）。

11.5投标人应使用广州建设工程交易中心的投标文件管理软件进行投标文件的合成、电子签名、电子签章及加密打包工作，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录交易中心网站投标人服务区在投标截止时间前完整上传至交易中心的电子评标系统。

11.6投标人应使用依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名及电子签章。该电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

11.7除工程量清单报价表相关的内容、《广州建设工程施工招标投标书》外，投标文件的其他内容均以电子文件（纸质原件的扫描件）编制，其格式要求详见第四章投标文件格式说明。

12

11.8投标文件应按上述的编排要求编制。如因不按上述编排要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果将由投标人自行承担。

12．投标文件格式

12.1投标人递交的投标文件应当使用招标文件所规定的投标文件全部格式。 12.2投标人应仔细阅读第四章投标文件格式的相关规定和要求。如电子投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足评标需要的，经评标委员会审查作废标处理。

13．投标总报价及造价承包和变更结算方式

13.1 本工程的投标总报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。 13.2招标人按照招标图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.3投标人的投标总报价，应是按照投标须知前附表第的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。调整原则按照《广州市建设工程招标投标管理办法》第二十四条的规定。

13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的

13

工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：

13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用； 13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。

13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）。

13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。

13.6暂列金额、暂估价

13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。

13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。

13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用采购规定的，应按照采购规定确定承包人和承包价格。

13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人

14

结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。

13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。

13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

13.9纳入年度审计项目计划的投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。

14．投标货币

14.1 本工程投标总报价采用的币种为人民币。 15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效

15

期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16．投标担保

16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人可委托广州建设工程交易中心具体实施保证金的 收取和退还工作。

16.2投标人可缴纳年度投标保证金；也可在单个项目递交投标保证金。以年度投标保证金形式缴交投标保证金的金额低于本项目所要求投标保证金金额的，则以年度投标保证金的金额为准，无需补充差额。

16.3年度投标保证金的额度：

（1）一级或以上资质的企业为人民币八十万元； （2）二级资质的企业为人民币六十万元； （3）三级资质的企业为人民币四十万元。

16.4投标人向交易中心一次性交纳年度投标保证金后，交易中心将出具收讫证明。投标人凭收讫证明可参加交存期内进入广州建设工程交易中心招标的各项工程的投标。

16.5委托广州建设工程交易中心代收投标保证金的，其缴纳情况以广州建设工程交易中心数据库记录的信息为准。

16.6由招标人收取投标保证金的，投标人应要求收费单位在《广州建设工程投标缴费情况表》加盖收费确认章。

16.7“网银”缴费的操作详见《网上银行缴费操作指南》或请自行咨询广州建设工程交易中心。

16.8投标人未能按要求递交投标担保的，招标人将视为不响应投标而拒绝其投标文件。

16.9由交易中心代收投标保证金的，在发出中标通知书7个工作日后办理未中标人的投标保证金退还手续，中标人在与招标人签定合同后办理退还手续。

16.10如有下列情况之一的，将没收投标担保： 16.10.1投标人在投标有效期内撤回投标标书； 16.10.2中标人未能在规定期限内按要求递交履约担保； 16.10.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。 17投标文件的份数和签署

17.1 投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

16

17.2除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的递交

18．投标文件的密封

18.1投标文件的份数要求：投标人应按投标须知前附表第19项规定的份数递交投标文件。

18.2投标文件的密封要求：投标人应使用交易中心交易服务系统提供的软件制作电子投标文件并进行电子签名、电子签章及加密打包。不得修改所生成电子投标文件的文件格式。

18.3投标文件的电子签名和电子签章要求： 电子投标文件必须包含完整的投标人电子签名及电子签章。

19．投标文件的递交和接收

19.1 投标人代表应按投标须知前附表第20项所规定的时间和地点向招标人递交投标文件。

19.2投标人使用制作该投标文件的机构业务数字证书递交投标文件。 19.3若出现以下情况，招标人将拒绝接收投标文件：

19.3.1电子投标文件未在投标截止时间前完整上传并保存在广州建设工程交易中心电子评标系统且取得回执的；

19.3.2投标文件未按招标文件要求进行电子签名和电子签章，并进行加密的； 19.3.3 电子投标文件中投标人电子签名或电子签章不完整的； 19.3.4 电子投标文件损坏或格式不正确的。

19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标监督机构投诉。

20．投标文件递交的截止时间

20.1投标人应在投标须知前附表第 20 项所述的时间前递交投标文件。截止时间以广州建设工程交易中心电子评标系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准。

20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的

17

截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于五家的，招标人将依法重新组织招标。

20.4投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人须凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的开标室签到。项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效。

21．迟交的投标文件

21.1投标截止时间到达后，电子评标系统将不允许投标人上传投标文件。 22．投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以撤回或替换已递交的投标文件。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。 22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且招标人有权就其撤回行为报告主管部门载入不良信用记录。

23.投标信息录入

23.1.投标人应在上传电子投标文件前将投标人的相关信息在广州建设工程交易中心交易服务系统中录入完毕。

24.投标文件的解密

24.1. 投标截止时间到达后的三小时内为投标人对电子投标文件解密时间，投标人须在规定的解密时间内使用制作该投标文件的机构业务数字证书对投标文件进行解密。逾期未解密的投标文件将作为废标处理。

（五）开标、评标、定标及合同签定

24、开标。

详见第二章开标、评标及定标办法 25．评标过程的保密

25.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况及与评标有关的其他任何情况均严格保密。

25.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投

18

标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标文件的澄清，计算错误的修正 详见招标文件第二章开标、评标及定标办法 27．投标文件的评审、比较和否决

详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，资格审查合格的投标人少于5家或评标有效的投标人少于3家的，招标人将依法重新招标。

28．中标通知书

28.1定标后，招标人将就规定的内容在广州建设工程交易中心公示三个工作日。

28.2招标人应当自确定中标人后，向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。中标通知书由招标人颁发，并经广州建设工程交易中心确认。

28.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。

29．合同协议书的签订

29.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民起诉。

29.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。

29.4招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地。 30．履约担保

30.1 在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第23项的规定向招标人递交履约担保；如果中标人的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

19

30.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定递交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民起诉。

31．合同生效

31.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。

32．其它费用

32.1中标人应根据有关规定，向广州建设工程交易中心交纳交易服务费。 33．与敲诈行为

在招标和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。 33．1对本条款的规定，特定义如下词汇：

1）、“行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；

2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在递交投标书之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。

33．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有或欺诈行为，则会被取消投标资格。

20

第二章 开标、评标及定标办法 一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2010-007-2招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http://www.gzzbb.gz.cn）下载查阅。

条款号：41.6.1 修改类型：修改

原文：权重分配：报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%。 现文：权重分配：报价得分权重95%；综合诚信评价排名得分权重5%。 条款号： 41.6.2 修改类型：修改

原文：投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为20分）。

现文：投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为95分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为5分）。

条款号：附表五、3(2) 修改类型：删除

原文:符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）。

条款号：附表六、6 修改类型：修改

原文：（1）没有明确施工总承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工总承包招标项目）；

（2）没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管

理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）；

现文：没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员；

条款号：附表六、18 修改类型：删除

原文：投标人不具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数量的证明文件。（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工程项目）

条款号：广州建设工程施工招标投标书 修改类型：删除

21

原文：或小型项目负责人的证书编号

条款号：附件一:投标申请人声明 修改类型：增加

现文：九、本公司承诺：中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试

行）》（穗建筑【2013】428号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。 （以下无正文）

22

二、采用资格后审方式施工招标项目开标、评标及定标办法

（一）总则

34 开标、评标及定标所依据的规则 34.1 《中华人民共和国招标投标法》；

34.2《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）； 34.3《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）； 34.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

34.5《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第号）；

34.6《广州市建设工程招标投标管理办法》（穗建筑[2010]69号） 34.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

34.8《广州市房屋建筑与市政基础设施工程施工公开招标评标委员会和评标办法规定》（穗建法[2005]161号）；

34.9 本项目招标文件。

34.10若招标控制价少于等于1000万元的，各投标人总得分由诚信综合评价得分和其他项目得分各按5%和95%权重加权平均计算（出现该情况，须在“开标、评标及定标办法修改表”中修改相应条款）。

35．开标

35.1 招标人按投标须知前附表第21项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

35.2开标时出现以下情况的，投标文件由招标人作废处理，不参与排序和资格审查。

35.2.1投标文件未在规定的时间内完成投标人解密的；

35.2.2解密后，投标人递交的电子投标文件无法满足资格审查及评标需要的； 35.2.3 投标人没有按要求提供投标担保的； 35.2.4项目负责人和安全员为同一人的；

35.3 招标人在开标开始时间后，使用制作该招标文件的机构业务数字证书

23

对所有投标人电子投标文件进行招标人解密。

36．评标

36.1省财政性投资的施工招标项目，以及本市辖区内市、区财政性投资超过50%的施工项目招标的评标委员会成员，全部从设立的建设工程评标专家库中随机抽取确定。其他招标项目，招标人参加或派代表参加评标委员会的，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，人数原则上以一人为限，且不得担任评标委员会负责人，不得接受评标报酬，评标过程中不得以任何方式影响其他评标专家评标。

36.2评标委员会的职责及守则：

36.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告； 36.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

36.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

36.2.4全体参与评标人员：

36.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密； 36.2.4.2 必须公正、不得循私； 36.2.4.3 必须科学、不得草率； 36.2.4.4 必须客观、不得带有成见； 36.2.4.5 必须平等、不得强加于人； 36.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

36.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 37．投标文件的澄清

37.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中超过五分之一的成员以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

37.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清和说明内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不

24

作为评标委员会评审的依据。

37.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

37.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

38．定标

38.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

38.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

38.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约担保而在规定的期限内未能递交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

38.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。

25

（二）开标评标办法程序和细则

商务综合诚信评标法

39.开标和评标程序：

39.1公布投标人名单，将显示出所有投标人信息及投标人标书投递情况以及解密情况（投标截止时间到达后的一小时内，项目负责人应凭身份证到广州建设工程交易中心事先确定的签到室签到，项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达签到室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的，该投标文件无效）；

39.2计算评标参考价的下浮率X从0、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%中通过摇珠机随机抽取；

39.3导入电子招标文件；

39.4对未成功递交投标文件、出现35.2所列废标条款、项目负责人未凭身份证在规定的时间内到达开标室签到或签到的项目负责人与投标登记时不一致的投标单位进行废标处理。

39.5招标人使用制作该招标文件的机构业务数字证书对已完成投标人解密的电子投标文件进行招标人解密。

39.6将所有解密成功的电子投标文件导入系统并公开开标；

39.7确定计算评标参考价的排序（对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序）；

39.8确定抽取计算评标参考价的排序的起点；

39.9由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查； 39.10计算评标参考价；

39.11计算投标人总得分（投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重），并按照投标人总得分高低确定评标排序，综合诚信评价排名得分由开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分折算；

39.12按排序对投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核），直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人；

26

39.13评标委员会向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。

40.开标细则

40.1开标由招标人主持；

40.2 由招标人或其推选的代表检查投标文件的投标人解密情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；之后由招标人对全部投标文件进行解密。

40.3 细则

40.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件至招标文件规定的广州建设工程交易中心投标地点。

40.3.2若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

40.4开标前，首先由招标人按39.2规定现场通过摇珠机随机抽取确定该工程计算评标参考价的下浮率X。唱标时，招标人根据标书的递交情况以及系统对投标文件的检索结果宣读以下所有内容：a、投标人名称；b、标书解密情况；c、电子文件的递交情况、d、法定代表人证明及授权委托；e、投标担保；f、投标总报价；g、安全文明施工费；h、余泥渣土运输与排放费；i项目负责人；j、安全员、k、工期；l、质量标准；m、施工方案的承诺书；n、《安全总责承诺书》或遵守《安全总责承诺书》的承诺书。

40.5对投标报价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标人进行电脑随机排序。

40.6确定抽取计算评标参考价的排序的起点。

40.6.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价少于或等于50个时，从该区间的所有投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。

40.6.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价大于50个时，在电脑随机排序的前50名投标报价中通过摇珠机随机抽取一个，作为计算评标参考价的排序的起点。

40.7投标总报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标总报价。

40.8招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字。 40.9招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

27

41. 资格审查及评标细则

41.1资格审查及评标均由招标人依法组成的评标委员会负责。

41.2评标委员会的组成：资格审查及投标文件的评审可以由综合评标委员会负责。

41.3资格审查、评标流程

41.3.1评标委员会按资格审查的标准对所有递交投标文件的投标人进行审查。如在所有的投标人中资格审查合格的投标人不足五名时，应重新招标。

41.3.2在资格审查合格的投标人中，按照评标的先后排序从排序第一的投标人开始进行经济标的有效性评审，只要其投标文件有效，该投标人将被推荐为第一中标候选人。若其投标文件无效，则评审排序第二的投标人的经济标，依次类推，直至评出招标文件评标办法所规定的有排序的1-3名中标候选人为止。

41.3.3如通过有效性审查的投标人少于3人时，应重新招标。 41.4投标人资格审查

41.4.1资格审查采用电子化审查方式进行。评标委员会利用计算机系统对投标人递交的资格审查文件进行评审。

41.4.2《资格审查表》中序号1-5 项评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。

资格审查时，电子资审系统将对投标人的企业资质、本项目的项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专职安全员的安全生产考核合格证（C类）是否符合要求提供辅助审查结果，最终以评标委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由评标委员会进行审查。

41.4.3资格审查文件中全部符合附表五《资格审查表》中情形的，为资格审查合格。否则为资格审查不合格，经评标委员会认定后，其资格审查文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，应先公开要求投标人进行澄清，并记录及由评标委员会、作出澄清的投标人签字确认，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

41.4.4汇总资格审查情况，编写资格审查报告。

41.4.5资格审查不合格的投标文件不参加评标，不参与评标参考价的计算。 41.4.6资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证

28

书未完成企业名称变更，仍然承认其有效；投标企业未及时办理变更手续的，招标人或招标代理机构应通报发证部门。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接认定为无效。

特别声明：资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。

41.5 计算投标人的报价得分 41.5.1确定评标参考价

41.5.1.1通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数大于5个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按41.5.1.4的选取原则选取5个投标人的投标报价的算术平均值下浮X为评标参考价。

41.5.1.2通过资格审查的投标人位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的个数小于或等于5个时，直接取区间内的投标价的算术平均值下浮X为评标参考价。

41.5.1.3若没有投标价位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间，则由招标人依法重新招标。

41.5.1.4选取原则

41.5.1.4.1位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数少于或等于50个时，以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序序号最大值——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。

41.5.1.4.2位于[招标控制价×80%，招标控制价]区间的投标报价的排序数大于50个时，先在排序前50名的投标报价中选取，选取方式以抽取计算评标参考价的排序的起点开始，按排序往后依次循环（即从起点——排序第50——排序第1——起点循环）选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价的计算。若不足5个，则从排序第51开始，按排序往后依次继续选取，直到可以选取5个通过资格审查的投标报价参与评标参考价为止（若起点号的投标人资格审查不合格，起点按上述原则依次递补）。

41.5.2投标总报价以数字和文字两种方式表述的，取文字表述的投标总报价进行计算。

29

41.5.3投标人的投标报价、投标报价平均值、评标参考值均精确到“分”。 41.5.4当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分；每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位

41.6计算投标人的总得分（满分为100分）

41.6.1权重分配：报价得分权重80%；综合诚信评价排名得分权重20%。 41.6.2投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重。（报价得分×报价分权重的最后得分最高为80分；综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重的最后得分最高为20分，各项得分精确到小数点后两位）（适用于招标控制价超过1000万元的项目）

41.6.3按照投标人总得分从高至低进行排序，确定评标的先后排序。总得分相同的投标文件，以综合诚信评价排名靠前的排前；总得分与综合诚信评价排名得分均相同的投标文件，以广州建设工程交易中心公布的上一年度施工项目总中标金额高的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。

注：企业的综合诚信评价排名以开标当天公布的在穗建筑企业综合诚信评价排名榜中的60日诚信分。招标人应在《投标须知前附表》中明确选择使用施工企业总排名或相应的施工专业承包排名计分。

41.7投标文件的有效性审查

41.7．1投标文件中没有任一种列于本办法附表六《不编制技术标书的投标文件有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则为无效标书，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。

41.8投标文件算术校核：

评标委员会将对投标文件投标总报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

41.8.1数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

41.8.2经算术复核的中标候选人报价与其投标总报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

41.8.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合

30

价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

41.8.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

41.8.5如果投标人的有关规费、所有暂列金额、暂估价等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；

41.8.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

41.8.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

41.8.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标总报价，调整后的投标总报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

41.9评标结束后，评标委员会应在通过投标文件有效性审查的投标人中，按照原评标排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

41.10资格审查合格的投标申请人少于五名或有效投标人少于三名的，应修正招标方案，重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标申请人少于N+4名或有效投标人少于N+2名的，应修正招标方案，重新招标）

31

附表一 开标记录表

开标地点：广州建设工程交易中心开标室 开标时间： 年 月 日 时 分 评标参考价下浮点数： % 招标控制价： （元）

投标担保 （元） 投标总 报价 （元） 人工费 （元） 安全文明施工费 余泥渣土运输排放费项目负责人 (姓名/建造师的注册编号或小型项目负责人的证书编号） 投标文件 安全总安全员（姓名/安全考核证编号 工期 质量标准 施工组织设计承诺书 责承诺书或遵守安全总责承诺书的承诺 投标登记时 投标 文件 投标登记时 投标废标原因 人签名确认 电子投标标书文件序号 投标人名称 递交是否是否解密 成功 法定代表人证明书及授权委托书 （元） （元） 缴纳 方式 金额 注：1.本表适用于不需编制技术标书的项目。 2.本表信息源自《广州建设工程施工招标投标书》。

招标人代表： 监管部门代表： 招标代理机构代表： 交易中心代表：

32

附表 二

工程名称： 报价、信誉总得分汇总表

得序号 分 投标单位 1 2 3 4 5 6 7 报价得分 % 权重 信誉得分 % 权重 总得分 总得分排名 注：1.本表适用于采用“商务诚信评标法”评标的项目。

2. 投标人总得分=报价得分×报价分权重+综合诚信评价排名得分×综合诚信分权重；

评委签名： 日期：

33

附表三 算术复核表

工程名称： 投标单位: 单位：元 修正率 编修正前投标 修正后投标 经评审的最终当B>A时，修正后报价与原算术校核项目 r=|A-B|/A*1号 报价A 报价B 投标总报价 报价的差额；当B≤A,R=0 00% 1 2 „ „ „ „ „ n ∑ [单位工程n] 投标总报价 [单位工程1] [单位工程2] „ „ „ „ „ ∑A=A1+A2+„An；∑B=B1+B2+„Bn 修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

评委签名： 日

期：

34

附表四

算术复核汇总表

工程名称： 编号 投标人名称 原投标总报价（A） 算术复核后投标总报价（B） 误差率（r=|A-B|/A*100%）

评委签名：

日期：

35

附表五 资格审查表 工程名称： 序 投标单位 评审内容 号 1 投标人均具持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证 2 投标人具有承接本工程所需的资质。 （1） 投标人拟担任本工程的项目负责人的专业和级别满足公告要求，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用注册建造师的）； 3 （2） 符合穗建筑[2010]915号文规定的小型项目负责人资质，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）（适用于选用小型项目负责人的）。 4 投标人完成过质量合格的类似工程业绩及其资料满足公告要求。 。 5 专职安全人员具有安全生产考核合格证（C类） 注：1.本表评审内容的信息取自投标申请人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息，投标申请人在交易中心企业库登记的信息将视为其递交资格审查文件的一部分。评标委员会对该部分内容的审查以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。 2.使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。 3.凡不满足以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

评委签名： 日期：

36

附表六 不编制技术标书的投标文件有效性审查表

工程名称：

序 投标单位 号 评审内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书； 投标文件投标书中安全员、项目负责人与企业库登记的信息不一致或与投标登记时的不一致的； 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没声明哪个有效； 投标文件所列投标人名称、项目负责人与投标登记时的不一致； 未承诺响应招标文件所附施工方案或施工组织设计要点的； 没有明确施工专业承包单位的专职安全员兼任工地的余泥渣土运输与排放管理员（适用于施工专业承包招标且没有施工总 承包单位的项目）； 投标文件未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹 模糊、无法辨认的； 投标总报价高于招标控制价的； 投标总报价低于企业自身成本的； 投标报价中对招标文件规定的余泥渣土运输与排放费用进行浮动或改变； 算术复核后的投标总报价与原投标总报价相比存在1% 或以上误差的； 存在串通投标情形（串通投标情形以《广州市建筑工程招标管理办法》第三十四条为准）； 无《参与编制经济标投标文件人员名单》的； 投标报价与其企业注册资本金的比值不满足《建筑业企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第159号）的规定；（如有） 投标人未按规定的格式及内容要求签署《投标申请人声明》。 投标人未建立企业诚信档案（A类IC卡），或拟担任本工程项 37

目负责人不是本企业（IC卡）中的在册人员。（注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内） 17 未签订联合体工作协议（适用于以联合体投标的需递交） 投标人不具有在广州地区可使用适合本工程的沥青摊铺机数 18 量的证明文件。（本项规定只适用于招标内容含有市政道路面层沥青摊铺且超过预计发包价50%或以上的大中修市政公用工 程项目） 注： 1. 本表使用GZZB2010-007-2招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。 2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。4. 企业诚信档案（A类IC卡）以开标当天中午12时在广州建设工程交易中心企业库记录的信息为依据。

评委签名：

38

日期：

第三章 合同条款

工程编号：

合同编号：

广 东 省 建 设 工 程

标 准 施 工 合 同

2009 年版

工程名称：基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业

化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专

业承包

工程地点：广州市番禺区番禺大道北番禺节能科技园

发 包 人：广州中海达卫星导航技术股份有限公司 承 包 人：

广 东 省 建 设 厅 制

39

第一部分 协议书

发包人:（全称）广州中海达卫星导航技术股份有限公司 承包人:（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专业承包 工程地点：广州市番禺区番禺大道北番禺节能科技园

工程内容：本工程为对天安总部中心13号厂房的空调采购及安装，包括空制

系统、空调配电及空调室内机、室外机、配电箱、线路、管道等设备、材料的采购、安装、调试（具体以本施工图纸和工程量清单为准）。

工程规模：天安总部中心13号厂房为钢筋混凝土结构，共4层，总建筑面积4039.83

平方米 结构形式：

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2012]382号 资金来源：自筹资金及财政补助资金

二、工程承包范围

承包范围: 根据发包人提供的的设计图纸（含设计变更等）和本项目招标文件及其附件，承包本项目包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干、项目措施费包干等全部内容。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：45天。 拟从 工完成。

年 月 日开始施工，至 年 月 日竣

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

合同总价（大写）： ；

（小写）： 。

40

项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并 保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

订立合同时间： 订立合同地点：

年 月 日

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。 发包人：（公章） 承包人：（公章） 地 址： 地 址： 法定代表人： 委托代理人：

法定代表人： 委托代理人：

电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱 : 电子邮箱 :

41

第二部分 合同通用条款

注：按《广东省建设工程标准施工合同》（2009版）执行。通用条款无作任何修改。

42

第三部分 专用条款

1．定义

1.53 所采用的书面形式包括：

 文书；  信件；  电报；  传真；

 电子邮件；  其他：

2．合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：招标文件、本合同附件及双方有关工程的变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

4．语言及适用的法律、标准与规范

4.3 约定适用的标准、规范的名称：按照现行的法律、法规及有关条例和规定，现行国家有关施工规范及验收标准

5． 施工设计图纸

5.1 施工设计图纸由发包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间：项目开工7天前提供。 (2)施工设计图纸提供的数量：施工图纸一式肆套。 5.2 施工设计图纸由承包人提供

(1)施工设计图纸提供的时间： (2)施工设计图纸提供的数量：

6． 通讯联络

6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人： 发包人 通讯地址： 承包人 通讯地址： 监理单位 通讯地址： 造价咨询单位： 通讯地址：

(2) 视为送达的其他方式：无。

收件人： 收件人： 收件人： 收件人：

邮政编码： 邮政编码： 邮政编码： 邮政编码：

7． 工程分包

43

7.5 (1) 指定分包工程：

(2) 分包工程价款的支付方式：

13．交通运输

13.1 道路通行权和场外设施的约定： 13.2 场外施工道路的约定： 13.4 超大件和超重件运输的约定：

14．专项批准事件的签认

14.2 (1)专项批准事件的监理工程师： 具体人选： 印章样式： 围：

(2)专项批准事件的造价工程师 具体人选： 围：

签字样式： 授权范

印章样式： 签字样式： 授权范

(3)专项批准事件的建造师的： 具体人选： 围：

印章样式： 签字样式： 授权范

19． 发包人

19.2 发包人完成下列工作的约定

(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：施工条件按本合同通用条款规定，完成时间在开工前七天内。

(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人提供水、电接驳点，通讯由承包人自行负责。施工场地内接驳水、电管线和用电、用水、通讯等费用已包含在本合同价款内，承包方办理相关手续后自行接驳使用。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施（包括自行发电、自行供水等）所发生的相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：按发包人的有关规定执行。 (4) 提供有关资料的时间：根据施工进度及时提供。 (5) 办理有关所需证件的约定：开工前七天内。 (6) 现场交验的时间：合同签订后三天内。

(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后七天内。 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定：合同签订后三天内。

(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物 保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：及时与有关方面联系，协调处理。

(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：施工所需证件、验收备案、档案资料等，费用

44

按规定各自承担相应部分。

19.3 提供施工场地的时间：合同签订后三天内。

19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定 (1) 提供的时间：项目开工7天前提供提供。 (2) 提供的份数：施工图纸一式肆套。 19.5 支付期及支付方式的约定 (1) 工程价款支付期限

 按合同通用条款规定期限支付。  其他：

(2) 工程价款支付方式

 按协议书所注明的银行帐号转帐。

 支票支付。  其他方式：无。

20． 承包人

20.2 承包人完成下列工作的约定

(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：

（9）承包人应做的其他工作及要求

①、提供计划、报表的名称及完成时间： 中标通知书发出十天内提供施工组织设计、施工方案和进度计划，每月25日提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。

②、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

③、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按通用条款执行。

④、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，所有已完工程成品保护工作由承包人负责，并承担费用。

⑤、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应对施工场地周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等做好保护工作，使其不受破坏，并承担一切费用。

⑥、施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定执行，符合广州市安全生产文明施工优良标准要求。竣工后接到发包人书面退场通知15天内按发包

45

人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的场地平整清洁以及观众厅内地面、天花、内外墙、门窗的清洁，并以通过发包人验收合格为标准。如逾期不予拆除和清理，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，履约保证金不予退回。

⑦、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理，同时需到发包人的保卫、计生等部门办理有关手续。

⑧、如遇到工程的设计更改或增加的工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记录，由发包人、监理单位、承包人三方签证。

⑨、双方约定承包人应做的其他工作：a.协助发包人办理施工所需的有关证件；b.工程施工过程中需占用部分道路时，征得发包人同意后承包人派出人员对道路的交通进行维护疏导所发生的费用由承包人负责；c.红线范围内临时设施不能满足施工需要的、经发包人同意，可协调红线外场地给承包人使用，红线外临时设施搭拆、使用费由承包人自负，承包人应承担所占用红线范围外场地设施、地下管网的保护和修复费用；d.为确保文明施工和执行发包人基建管理办法，硬地化施工、洗车、饭堂、厕所、办公室、工人宿舍、围蔽等文明施工所需设施的费用由承包人承担，如未能按发包人有关管理规定执行，发包人有权另外委托队伍施工，其费用由承包人负责；e. 承包人须按《关于全面落实建设工程平安卡管理工作的通知》“穗建质[2010]1078号”文的要求为现场施工人员办理平安卡，若经有关部门检查违反有关规定的，其责任由承包人负责；f.投标文件中项目经理人选，不得兼任其他工程项目经理，必须常驻在现场，否则发包人可按单方面终止合同处理。

20.4 承包人完成设计的约定

(1) 承包人负责的设计有：应按发包方的要求。

(2) 承包人提交设计图纸的时间：应按发包人的要求及时提供。

22． 发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的

(1) 发包人任命（ ）为发包人代表，其联络通讯地址如下： 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码：

(2) 发包人对发包人代表权力做如下：行使发包人的权力、监督本工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。

46

23．监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师 (1) 监理单位： (2) 任命（

通讯地址： 联系电话：

24．造价工程师

24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 (1) 造价咨询单位： (2) 任命（

通讯地址： 联系电话：

法定代表人 ：

）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

邮政编码： 传真号码：

23.3 （11）需要发包人批准的其他事项：按监理委托合同及监理规范

法定代表人：

）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

邮政编码： 传真号码：

24.3（4）需要发包人批准的其他事项： 25．承包人代表

25.1 承包人任命（

通讯地址： 联系电话：

26．指定分包人

26.1 依法指定的分包人及其有关规定：

（1）实施、完成任何永久工程的分包人：

（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：

）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

邮政编码： 传真号码：

28．工程担保

28.1 承包人提供履约担保的约定

(1) 履约担保的金额：（大写） (2) 提供履约担保的时间：  签订本合同时。 □ 其他时间：

(3) 出具履约担保的银行：

（小写 ）

28.2 履约担保退还时间的约定：

28.4 发包人提供支付担保的约定

(1) 支付担保的金额：（大写） (2) 提供支付担保的时间 □ 签订本合同时。

（小写

）

47

 其他时间：

(3) 出具支付担保的银行：

28.5 履约担保退还时间的约定：

28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：工程合同履约保证金用于保证以下项目：

1）质量保证：工程质量必须达到 (《工程施工质量验收规范》)合格标准工程，由此产生的一切费用已包含在投标报价中，若工程未达到(《工程施工质量验收规范》)合格标准工程，则从合同履约保证金中扣除人民币10万元作为违约金。

（2）工期保证：因承包人原因造成工期延误，承包人应负违约责任，并从工程延期的第2天起，按本合同专用条款第56.2条款的规定收取违约金；若因发包人原因造成工期延误，则工期顺延，但因工期顺延发生的所有费用发包人不予补偿。

（3）施工机械投入保证：在合同执行过程中，承包人须按投标文件承诺的机械设备清单投入使用在本工程上，否则将按违约处理，并向发包人支付5%合同履约保证金的违约金。

（4）按时退场保证金：承包人应在工程通过竣工验收后15天内退场，并对现场进行相应的清理工作，费用由承包人承担，否则每延期一天承包人向发包人支付违约金5000元。

（5）项目经理（项目负责人，下同）及主要技术管理人员驻场保证：承包人须按投标文件中拟派的项目负责人和主要施工技术管理人员派出相关人员并进驻现场，若因特殊原因需更换项目经理，须经发包人同意，并按穗建筑[2003]11号文有关规定执行，若未经发包人同意对拟派的项目经理和主要施工技术管理人员进行变换，按违约处理，并向发包人支付1%中标价的违约金。项目经理须常驻现场，若项目经理离开施工现场时间每月超过5天（有特殊原因并经发包人同意的除外）或缺席工程例会次数超过30%的，则向发包人支付1%合同履约保证金。

（6）开工保证：承包人要保证在收到中标通知书后10天内做好施工组织设计、安全生产文明施工方案等资料报监理审批，确保工程如期开工，否则每延期一天收取违约金1000元。

（7）承包人必须确保现场施工人员遵守国家、省、市有关计划生育规定， 若经有关部门检查发现现场施工人员违反有关计划生育规定，后果由承包人负责。

（8）承包人应确保各施工班组有序和协调地工作，防止现场施工人员斗殴和，同时还应确保材料供应商及时供应符合要求的材料和向材料商支付材料款，防止材料供

48

应商因各种原因到发包人单位进行，凡出现上述等情况，承包人每次应向发包人支付违约金1万元，直至终止合同。

（9）若工程合同履约保证金不足以支付承包人的违约金时，发包人有权在支付给承包人的工程款中自行支取，承包人对此不得有任何异议。

31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：

32．保险

32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：

 合同通用条款第 31.1 款的第（1）项；  合同通用条款第 31.1 款的第（2）项；  合同通用条款第 31.1 款的第（3）项；  合同通用条款第 31.1 款的第（4）项。

32.8 担保内容和责任等事项的约定：

33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每周五上午提供当周的工程进度情况周报；每月25日提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。

34．开工

34.2 监理工程师在本合同签订后的（

 按合同通用条款规定的 42 天。  其他时间：签订合同后14 天内

）内签发开工令。

35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：

36．工期及工期延误

36.1 合同工程的工期约定为（ (1)

）天。

天。

（工程名称）单项（位）工程的工期约定为

(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。 38．提前竣工

38.1 计划竣工日期：

42．质量目标

42.1 工程质量标准：符合(《工程施工质量验收规范》)合格标准。

45．安全文明施工与环境保护

45.1 安全文明施工的内容：

49

45.5 治安管理的约定：

46．测量放线

46.1 施工控制网资料提交的时间： 46.4 测量放线误差的约定：

48．发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备

 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附 件。

48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：

49．承包人采购材料和工程设备

49.1 承包人采购的材料和工程设备： 49.2 承包人供货与清点要求：

49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：

50．材料和工程设备的检验试验

50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：

51．施工设备和临时设施

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：

53．隐蔽工程和中间验收

53.1 中间验收部位有：

55．工程试车

55.1 是否需要试车

 不需要试车的，本条不适用。  需要试车的，试车的内容和要求：

56．工程变更

56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：

58．竣工验收

58.10 单位工程和工程部位的验收

 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。

 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：

(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为 ，其范围包括：

(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为 ， 其范围

50

包括：

58.11 合同工程需在施工期运行的约定：

59．缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：

59.8 工程质量保修的约定：工程竣工验收后，承包人按国家规定对该工程在两年内实行免费保修，保修时间自竣工验收之日算起。

63．暂列金额

63.1 合同工程的暂列金额为

元。

65．暂估价

65.3 非招标专业工程的暂估价金额为

元。

66．提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：

 没约定提前竣工奖的，本款不适用。  约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 限额是 元。

元，提前竣工奖的最高

66.2 误期赔偿费的约定：

(1) 每日历天应赔付额度为人民币2000元。 (2) 误期赔偿费最高限额是

元。

67．优质优价奖

67.1 优质优价奖的约定：

 没约定优质优价奖的，本款不适用；  约定优质优价奖的等级： 67.2 优质优价奖的计提与支付：

国家级质量奖，合同价款的 3%，即_________________元； 省级质量奖，合同价款的 2%；即_________________元； 市级质量奖，合同价款的 1%；即_________________元。

68．合同价款的约定与调整

本合同价款通过招标方式确定，并采用下列合同形式。

固定单价（综合单价）+合价包干措施费+规费+税金合同

本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件的图纸和工程量清单以及招标文件的规定等为依据，采用工程量清单计价法，根据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及工程计价办法，按招标文件中工程量清单所

51

列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后，累计合价并加上合价包干的措施项目费、其它项目费、规费和税金而计算的合同价。结算时依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、工程计价办法、工程量计算规则、图纸等规定按实际完成的工程量进行结算。

设计变更、增减项目及招标文件、招标答疑会议纪要中允许调整的项目，按下列计价办法进行计算：

1、清单内有相同项目的，按投标文件的综合单价（投标单位的投标综合单价不得高于现行定额的计价标准，主要材料价格不得高于现行市场价及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》的单价，否则，结算按下述3办法计算）结算，只调整工程量； 2、清单内有相同的项目，只是主材变更的，则只调整主材价格，其它不变； 3、工程量清单中没有的工程项目，则作为新增项目（是否为新增项目由招标人确定），结算时按2010年《广东省建筑与装饰工程综合定额》、2010年《广东省市政工程综合定额》、2010年《广东省安装工程综合定额》、2010年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》，其他工程按省、市建委颁发的现行执行定额计算。取费标准按穗建价[2010]31号文规定，利润按人工费的18%，措施项目费不另计算。材料价格在《广州建设工程造价信息》的常用材料综合价中有对应的，按施工期间的综合价计算，其他材料价格由建设单位、施工单位、监理单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等结合市场行情进行确定。变更部分的下浮率按投标下浮率（投标下浮率＝（最高限价－投标报价）÷最高限价×100%，其中最高限价和投标报价为扣除暂列金额及暂估价部分后的价格）。

73．工程量的偏差事件

73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

 按合同通用条款的规定调整。  按以下方法调整：当工程量发生偏差时，分部分项工程的清单项目的综合单价不予调整。

73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：  按合同通用条款的规定调整。

 按以下方法调整：当工程量发生偏差时，措施项目费用不予调整。

52

75．现场签证事件

收到现场签证报告后的48小时内予以确认或75.3 现场签证报告确认约定的时间：

提出修改意见。

76．物价涨落事件

76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法  合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下： (1) 固定系数 a 为 (2) 人工权重系数 b 为 (3) 机械台班权重系数 c 为 (4) 钢筋权重系数 d 为 (5) 其他资源的权重系数： 76.2 调整合同价款日期

 招标工程的递交投标文件截止日期：  非招标工程的合同订立时间：

78．支付事项

78.2 计算利息的利率

 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。  其他为 79．预付款

； ； ； ；

。

79.1 预付款的约定

 没约定预付款的，本款不适用。

 约定预付款的，预付款的金额为合同价款的30% （ ） 元，其支付办法及抵扣方式按本条有 关规定确定。

79.2 预付款支付申请的约定：

(1) 在本合同签订生效后，承包人向发包人递交履约担保后，且施工方案已经

监理工程师和发包人审核、临时设施已建好并投入使用之后，由发包人按合同价款的30%支付工程预付款。

79.4 预付款抵扣方式

 预付款按照期中应支付工程款的30%扣回，直到扣完为止。  其他方式：

80．安全文明施工费

80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定 (1) 安全文明施工的内容和范围

 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

53

 合同双方的其他要求：

(2) 安全文明施工费的总金额为

元。

80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式  按合同通用条款的规定。  其他：

81．进度款

81.1 支付期间  以月为单位。  以季度为单位。

 以形象进度为准，具体为：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月按项目监理及发包人审定的实际完成工程量的90%支付进度款，工程完成100%，工程款付至合同价扣除暂估价和暂列金额后的80%，另外10%待工程验收并移交资料后支付（扣除不按本合同专用条款第47条履约的罚款），余额10%为工程保修金。

（1）结算款：工程竣工验收后60天内完成结算，经有关部门审核确认后留结算款5%为工程保修金。

（2）保修金：10%工程保修金，待竣工验收合格满二年后一个月内无息付清。

 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2 期中付款的最低限额为

元。

82．竣工结算与结算款

82.1 结算的程序和时限：  按合同通用条款的规定办理。

 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留 (1) 质量保证金的金额

 按合同通用条款的规定，即按合同价款的 3％。  其他为工程结算价款的5％ 。

(2) 质量保证金的扣留

 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为 3%。

 其他方式：工程结算通过发包人审核后，从工程结算款中扣留。

84.3 质量保证金的返还时间：

54

85．最终清算付款

85.1 最终结清申请报告提交份数：

提交期限：

86．合同争议

86.4 争议调解或认定机构

 按合同通用条款的规定。

 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为： （1） （2）

（3）

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：  向

（仲裁机构）申请仲裁。

 向有管辖权的人民提起诉讼。 91．保密要求

91.1 提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1 提供合同文本

 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2 合同副本的份数 份，其中发包人 份，承包人 份。

95．补充条款：

95.1承包人采购材料设备的约定：

本工程使用的工程材料，须有建材质检部门的检验报告和厂家的产品合格证书，发包人保留对本工程使用的主要材料品质和工程质量确认审查的权力。

发包人有权对工程量清单中提供的材料或设备的暂定价、暂定厂家、品牌进行变更及价格的确定，结算时按本合同专用条款第6结算。

本工程使用的工程材料，订货前，承包人应提供生产厂家的合格证书及试验报告，主要材料、设备等须提供样板，经工程监理人及发包人确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。若未经发包人同意，承包人擅自变更材料、设备品牌，并已用于工程中的合格品，一经发现视作承包人免费为发包人安装。若材料和设备的品牌需要变更，须报经发包人同意确认，并且所更换的品牌档次不能低于原品牌。

55

95.2 投标单位的售后服务响应时间在8小时以内，解决问题的时间在24小时以内。 95.3施工期间承包人要确保承包工程内外场地清洁及道路畅通。如需使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成第三人人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。

95.4承包人应注意对原有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏（属承包人原因的）承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

95.5 承包人须按照发包人与监理人签订的委托监理合同接受监理人的全过程监理。

95.6 发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。

95.7 现场施工时，施工员（技术员）不在施工现场不得施工，否则发包人可随时要求停工，工期延误由承包人负责。

95.8若遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物及地下等障碍物，由承包人自行解决，所需清障费用经监理人、发包人现场签证调整。

95.9承包人必须严格按广州市有关的文明施工规定及要求组织工程施工。 95.10在工程完成初验及工程实物移交给发包人或开发区有关的接收单位或部门后5天内，承包人必须按发包人要求拆除或保留本工程的施工临时设施，做到工完场清；否则，发包人有权安排清拆或清场，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。

95.11本招标工程的保修期按建设部颁发的《建筑工程保修办法》规定的保修期限实行。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按现行验评标准组织验收认定。

95.12档案管理：

（1）要执行发包人有关工程档案管理的各项规定，承包人所提交的档案案卷质量要符合档案规定要求。

（2）竣工验收时承包人提交空调室外机、室内机，配电箱、线路、管道等使用的注意事项、设备的操作规程、维护保养的相关资料等给发包人。

56

（3）承包人所提交的工程档案若达不到合同要求，不予办理结算，直至档案移交验收合格。

95.13 未尽事宜，经双方友好协商解决。

57

第四部分 附 件

招标文件中仅列明《工程质量保修书》格式，其他附件及格式按《广东建设工程标准施工合同》（2009年版）执行。

58

工程质量保修书

发包人:（全称） 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 承包人:（全称）

为保证基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专业承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办 法》等规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1． 质量保修范围 质量保修范围包括空制系统、空调配电及空调室内机、室外机、配电箱、线路、管道（详见相关图纸）等项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：

所有承包范围内的全部工程均属保修范围。 2． 质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 伍年； 3、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 贰 年； 4、供热、供冷系统工程为 贰 个采暖期、供冷期； 5、装饰装修工程为 贰 年； 6、其他项目 贰 年。 3． 质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人 应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。 5．质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分《通用条款》第 84 条赋予的规定一致。 6．其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：发包人保留经发包人核定的施

59

工结算总造价的5%作为质量保证金。

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

发 包 人：（公章） 承 包 人 ：（公章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 联系电话： 联系电话：

年 月

年60

月 日

日

第四章 投标文件格式

42.投标人应按以下规定的格式及要求编制投标文件，如电子投标文件没有按招标文件规定的格式及要求编制，因其所引起系统无法检索、读取电子投标文件中的数据时，其结果将由投标人自行承担。本格式及要求规定适用于电子评标项目的投标文件的编制。

42.1《广州建设工程施工招标投标书》是投标文件的重要组成部分，其内容是投标人开标信息的主要来源，投标人应准确填写《广州建设工程施工招标投标书》的相关内容。

42.2 投标书内容按以下表述填写。

投标总工期：“＿日历天”或“按招标文件的要求”； 工程质量标准：“按招标文件的要求”；

保修期限： “按《建设工程质量管理条例》规定”。

42.3工程量清单报价表应使用符合广东省《建设工程造价文件数据交换标准（电子评标部分）》的XML文件，《广州建设工程施工招标投标书》使用广州建设工程交易中心提供的电子投标文件管理软件直接填写，投标文件的其他内容均以电子文件编制。扫描图片电子文件要求为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为JPG格式，文件名称要求与上述对应名称一致且唯一，文件内容（即扫描图片内容）要求与文件名称相符，电子图片要求清晰可辨，每个JPG文件可包含多张扫描图片，单个JPG文件大小要求在1M以下。

42.4 投标人为联合体投标时，应按以下规定填写。

42.4.1投标人在编制工程量清单时应只填写主体单位全称，且要求填写的全称与广州建设工程交易中心企业库登记名称完全一致。

61

投 标 函

致：(招标人名称)

1.根据已收到贵方的项目编号为 的 工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2.遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单及其他有关文件后，我方承诺：

愿以经济标中的投标报价并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸、工程量清单等的要求承包上述工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。

3.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在 日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

6.如果我方中标，我方将按照规定递交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

7.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、如果我方中标，我方将实行项目经理负责制，并按投标文件配备项目管理班子。如未经招标人同意更换项目班子成员，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

法定代表人：签名或盖章

投标人企业公章： 日期： 年 月 日

62

广州建设工程施工招标投标书

大写： 投标日期： 年 月 日

工 程 名 称

投标总报价（元） 小写： 大写： 其中：人工费（元） 小写： 大写： 其中：安全文明施工费（元） 小写： 其中：余泥渣土运输与排放费（元） 投 标 总工 期 工程质量标准 保 修 期 限 大写： 小写： 建造师的注册编号 姓 名 委派的安全员 姓 名 委派的项目负责人 安全生产考核 合格证（C类）编号 注：1.本投标书适用于不要求编制技术标的项目。 2本表所报委派的项目负责人、安全员的姓名及相关资料，须与本企业在广州建设工程交易中心企业库记录的相应信息一致，评审时，委派的项目负责人、安全员以投标人在广州建设工程交易中心企业库登记的信息为准。

3.本投标书由投标文件管理软件生成，投标人可直接在上面填写相关内容

63

响应招标文件所附 承诺书

（招标人）：

我方承诺，如中标承建 (项目名称)，将按招标文件所附的本工程（施工组织设计要点或施工方案） 进行响应的基础上自行组织施工。并承诺在中标后按招标文件所附的（施工组织设计要点或施工方案） 基础上编制详细的施工组织设计，并报经监理单位和建设单位审批后实施。

投标人名称（盖法人公章）： 法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

经济标投标文件编制人员名单

投标单位名称 姓名 职务 所承担工作 身份证号码 本人签名栏 注：参与编制标书所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标总报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。

65

附件一： 投标申请人声明 广州市建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标资格审查材料及其后提供的一切材料都是真实的；在广州建设工程交易中心企业库登记的一切信息都是真实的、在有效期内的。

二、资格审查前，投标人须建立企业诚信档案（A类IC卡）及拟担任本工程项目负责人须是本企业（IC卡）中的在册人员。

注：诚信档案（A类IC卡）应在有效期内。

三、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

四、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标资格审查截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标资格审查截止时间前两年内被人民判决犯有行贿罪的记录。

五、严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定。选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的，暂停投标报名二至三年，并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。

六、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。

七、本公司保证本项目负责人本人凭身份证按招标文件规定亲自签到。 八、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。

九、本公司承诺：中标后按照《广州市建筑工程劳务分包管理办法（试行）》（穗建筑【2013】428号）的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开

66

通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明 声明企业：

年 月 日 法定代表人签字： (企业公章)

67

附件二：

投标申请人在广州建设工程交易中心

企业库登记的信息

一、 资格审查合格条件第1、2条的对应信息包括：

1、

企业资质证书信息。包括资质证书的编号、发证部门、发证日期、资质内容、资质等级。 2、

安全生产许可证信息。包括安全生产许可证编号、有效期止。

二、 资格审查合格条件第3条的对应信息包括：

1、

注册建造师的注册证书或具备原项目经理资质的人员信息，包括姓名、身份证号码、注册等级、注册编号、发证机关、注册有效期、注册专业、注册类型。（注册类型是指注册建造师、持建造师临时执业证书的人员、小型项目负责人） 2、

项目经理安全生产考核合格证（B类）信息，包括证号、有效期。

三、 资格审查合格条件第4条的对应信息包括：

企业申报的业绩信息，包括以下信息及相应的证明材料的扫描件。 四、资格审查合格条件第5条的对应信息包括：

专职安全员的信息，包括姓名、身份证号码、安全生产考核合格证（C证）号、C证有效期、发证机关。

68

项目编号 项目名称 建设单位 设计单位 监理单位 总承包单位 建设地点 项目属地 结构形式 合同价 中标通知书号 施工许可证号 (省外/省内非广州/广州) 项 目 基 本 情 况 监督意见书编号或 竣工验收报告 项目经理（建造师） (身份证号) (姓名) 施工单位 (编号) (名称) 工资质名称 程 对 应 的 企 业 资 质 工程类别 分部特征 规模指标 数量 项 目 规 模 年度 奖项名称 颁奖时间 获 奖 情 况 项目类别 (房建/市政) 中标价 结算价 中标通知书颁 发日期 施工许可证颁 发日期 监督意见书或 竣工验收日期 是否只属于项目经理业绩 资质等级 计量单位 颁奖单位

69

附件三：

施工方案承诺书

致广州中海达卫星导航技术股份有限公司：

我司已充分阅读了招标文件、图纸等资料并通过考察充分了解本工程的全面情况，已对招标人提供的工程量清单对照招标图纸和现场施工情况进行复核无误，与招标图纸和现场施工情况的工程内容一致，实际施工中若发现少算、漏算的情况，结算时一律不作调整。如若中标，我们承诺将按招标、技术规范、相关技术要求、施工图纸等在收到中标通知书10天内完成本工程的施工组织实施的编制。本工程所有的施工方案、施工方法、施工工艺等都将满足本工程施工图纸和现行的有关规范、标准要求，且上述施工方案、施工方法和施工工艺等均在取得监理工程师和业主的批准后予以实施，同时声明采用经监理工程师和业主批准的上述施工方案、施工方法、施工工艺等所发生的一切费用均包含在我方的投标总报价之中，并保证在本项目实施过程中不论何种原因均不会因上述原因而向你方提出任何增加费用或延长工期的要求，否则，视为我方违约并愿意无条件接受业主的任何处罚，直至解除合同，并承担由于解除合同给你方造成的经济损失，并承诺相应的责任。

基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部

中心13号厂房空调安装工程施工专业承包主要材料设备用料要求

序号 设备、材料名称 推荐品牌或厂家 1 空调设备：含室内、外机等 2 排气扇 3 风口类 4 风阀类 大金 正野 南海菱峰 广州耀安 约克 金羚 广州泰昌 高标 日立 TCL 东莞飞达 康美风

70

5 配电箱内开关 6 电缆、电线 备注： 施耐德 广州电缆厂 ABB 南洋 西门子 广东电缆厂 1、本表注明品牌的材料仅供投标人报价时参考，投标人可参考推荐品牌或相当于推荐品牌的档次或以上产品的材料和设备进行报价，但必须在投标表格中注明。结算时按招标文件的有关要求和投标文件的承诺进行结算。

2、本表中的材料品牌、规格与图纸不符的以本表为准。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 单位名称：（公章） 日期： 年 月 日

71

附件四：

充分考虑本工程材料设备符合招标人（招标图纸资料等）要求

及投入的承诺书

致广州中海达卫星导航技术股份有限公司：

若我司参加基于北斗卫星导航系统的高精度三维地理数据采集仪产业化示范项目-天安总部中心13号厂房空调安装工程施工专业承包投标有幸中标，我公司郑重承诺如下：

1、我司已充分阅读了招标文件并充分理解关于本工程使用材料设备（或品牌）的要求，已充分考虑到本工程所有使用的材料设备（或品牌）须完全符合招标人（招标图纸资料等）要求、相关文件或行政部门的要求。

2、我公司已充分阅读招标文件并充分了解本项目严格的材料设备投入要求和工期要求，以及并充分了解到本工程可能不能实施流水施工而需增加相应材料设备的投入要求。如果中标，我公司保证在收到贵司通知后7天内及施工过程中，准备并供应充足的材料设备，按投标承诺的时间全部按时到位，能完全满足施工进度、质量要求，并保证不因任何材料设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期，若因材料设备未按投标承诺的时间投入或供应不充分，影响了施工进度和投标承诺的竣工日期，我公司愿承担合同条款中严重违约的处罚并赔偿贵司的全部损失。

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 单位名称：（公章） 日期： 年 月 日

72

第五章 技术条件（工程建设标准）

一、采用中华人民共和国现行技术和验收规范（包括但不限于以下标准、规范）。 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）； 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2002）；

4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）； 5、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50234-2002）； 6、《消防自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）； 7、《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）； 8、《厨房设备灭火装置技术规程》（CECS233：2007）； 9、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）； 10、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）； 11、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）； 12、《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；

13、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》（GB/T50349-2005）； 14、《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》（CJJ/T98-2003）； 15、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》（CJJ101-2004）； 16、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）； 17、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50327-2001）； 18、《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）；

19、《自动化仪表工程施工质量验收规范》（GB50131-2007）； 20、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）； 21、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》（GBJ131-90）； 22、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）； 23、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）； 24、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》（GB50170-92）； 25、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-92）；

26、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）； 27、《工业金属管道工程质量检验评定标准》（GB50184-93）； 28、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）； 29、《工业金属管道工程施工及验收规范》（GB50235-97）； 30、《采暖与卫生工程施工及验收规范》（GBJ242-82）； 31、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》（GB50257-96）； 32、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》（GB50259-96）； 33、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》（GBJ126-）； 34、《立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范》（GBJ128-90）； 35、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）； 36、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ149-90）； 37、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）；

38、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB50171-92）； 39、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）； 40、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-97）；

41、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》（GB50185-93）； 42、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-96）；

43、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）；

44、《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256-96）； 45、《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》（GB50258-96）。

二、执行的规范及标准，在本项目实施过程中，如有新的规范及标准颁布，应按新的规范及标准执行。

三、施工组织设计要点

1、认真分析研究建设方的招标文件及其资料，详细做好各方面的调查研究工作，包括对本工程多方面实际情况的清楚了解，确保获得真实详尽的第一手资料。

2、重视施工部署和施工方法的选择。

2.1 组织精干的项目管理班子，确定适应工程施工管理需要的现场管理体系。

2.2 科学准确、合理地安排工作顺序，包括施工流水组织，流水段的划分，各专业工程交叉、同步作业等。

2.3 提出主要劳动力分阶段投入计划（有人数、工种、技术等级）、施工机械的进出场计划，材料及设备进场计划。

2.4 施工方案要围绕进度计划来制定，对工程量大、占用施工工期长、施工技术复杂、在施工中占有重要地位的施工过程，需要制定具有针对性的施工方案，要充分体现新技术、新工艺、新设备、新材料的应用和优势。编写原则是：重点突出、兼顾全面、结合实际、先进合理、语言简练。

3、编制好进度计划

3.1 进度计划是施工组织设计的中心。编制者首先要根据工期定额和本单位自身的人力、无力、机械化程度，计算出在正常情况下能够取得理想效益的最佳工期，和投标书要求的工期进行比较、调整，但进度计划编制时的控制工期要比招标文件要求的工期略有提前。必须从实际出发，根据控制工期、建设项目的规模、结构、资金提供情况，制定出一个优化的进度计划，不仅要明确重要节点的完成日期，有时候对复杂的施工过程，还要排出详细的进度计划。同时必须制定好相应的保证工期的措施，使进度计划能够得到确保。

3.2 施工组织设计的进度计划要求用条形图，其进度表达清楚、明了，或者采用网络图，更好地反映工序间的流水、交叉、配合作业，并更适合计算机管理。

4、制定好保证工程质量的技术措施，质量是工程建设的核心，中标者应根据招标文件中要求的质量等级或高一级的质量等级和企业的自身素质，施工验收规范、质量等级评定标准来制定保证质量的技术措施，且不能低于招标文件和图纸要求的质量等级。

4.1 为了达到既定质量等级，必须建立完善的质量保证体系（注意其与企业质保体系的区别），一是该项目质量管理的组织体系；二是该项目质量管理人员的质量职责和权限以及质量保证体系动作的工作程序等。

4.2 工程质量保证措施，一是制定各分部、分项工作中重点部分、特殊部位的质量保证措施；二是易发生质量通病的施工部位、施工工序的质量预防措施。

5、制定好安全技术措施。拟建工程与周围的电线、水管、电缆、建（构）筑物、相互间的不安全因素，因此必须制定相应的切实可行的保护措施，以确保安全。

6、规划好施工平面布置图，搞好文明施工。 7、施工组织设计的管理 7.1 实行动态管理

共策划那个施工过程中，不可避免地会遇到意想不到的各种问题，如设计变更、自然因素等影响，各阶段施工进程的变化造成的现场方案的调整，因此必须根据变化了的现场实际进行动态管理，对施工组织设计中不适宜部分进行必要的修改、补充、优化，以达到既定的建设目标。

第六章 图纸及勘察资料

(另册)

第七章 工程量清单

(另册)

第八章 招标控制价

注：施工招标工程的招标控制价应当在发出招标文件时发布。发布的招标控制价应当包括下列内容：

一、工程总价 二、编制说明 三、工程概况

四、工程项目招标控制价汇总表 五、单项工程招标控制价汇总表 六、单位工程招标控制价汇总表 七、分部分项工程计价表 八、措施项目计价表（一） 九、 措施项目计价表（二） 十、 其他项目计价表 十一、暂列金额明细表

十二、材料设备暂估价明细表 十三、专业工程暂估价明细表 十四、计日工计价表

十五、总承包服务费计价表 十六、规费和税金项目计算表

十七、人工、主要材料设备、机械台班价格表

（上述表格格式按广州市造价站的规定执行，其中安全文明施工费、余泥渣土运输与排放费等投标人不可竞争的固定报价另外单列）。

招标控制价备案机构：广州市建设工程造价管理站